水路货物运输合同[示范文本]

根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵

建设工程施工合同 (GF—1999—0201)

本资料为：《城市供用气合同》[示范文本]，可直接食用，内容详实，可供参考。

１０．合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第 种方式解决： （一）提交 仲栽委员会仲栽； （二）依法向人民法院起诉。

乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____％的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费

本约甲方所提供的土地双方协议同意兴建四层钢筋混凝土造和集合住宅，除依法应设置的公私道路用地外，其余可建土地，乙方应依法合理充分利用

乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时的审核依据，并作为本合同的附件

乙方在政治上享有同固定职工一样的权利，如参加民主管理企业的权利，参加党、团组织和工会的权利等

本合同书议定贷款人民币（大写）＿＿＿＿元，限用于＿＿＿＿项目的勘察设计等前期工作所需费用，不得移作他用

含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块

甲方委托乙方，按本合同书要求进行：＿＿＿＿＿＿工程项目的施工监理，监理范围＿＿＿质量控制、进度控制和投资控制工作

根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守

甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续

工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延

签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件

1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件

2019年甘肃省建设工程合同示范文本，最新修订版，可以修改相关内容后直接打印使用。

本资料为工程总承包EPC合同示范文本，word格式，共67页。 【相关内容】 第一部分 合同协议书 第二部分 通用条款 第三部分 专用条款

本文档为某地家具买卖合同(示范文本)。内容有买卖合同。内容详尽，可供参考。

建设工程监理合同

第48讲：施工合同示范文本（四），内容详尽，供参考

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。 除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余 部分与进度款同期支付。 发包人逾期支付安全文明施工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发 包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按合同中“ 发包人违约的情形”执行。 承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否 则发包人有权责令其限期改正;逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和( 或)延误的 工期由承包人承担。

第47讲：施工合同示范文本（三），内容详尽，供参考

第32讲-施工合同示范文本(二)，内容详尽，供参考

建设工程勘察合同（示范文本）

违约责任：不按运输托运单规定时间和要求配车发运的，由承运单位酌情赔偿损失；运输过程中货物灭失、短少、损坏

苏州市可调总价合同示范文本

本合同的文件包括： 　　１、本合同协议书 　　２、中标通知书 　　３、投标书及其附件 　　４、本合同专用条款 　　５、本合同通用条款 　　６、标准、规范及有关技术文件 　　７、图纸 　　８、工程量清单 　　９、工程报价单或预算书

中铁某局劳务分包合同示范文本