工程水电安装合同样本（推荐）

4、装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）。 5、承包方式为乙方包工包部分材料。

建设工程景观设计合同样本，本合同为PDF格式，共15页： 第一条 一般性条款 1.1 签约原则及合同语言 1.2 合同文件的组成及份数 1.3 合同条款的解释顺序 1.4 合同明示的法律法规 1.5 合同适用的规范标准 1.6 专利技术及特殊工艺 1.7文件的传递 1.8 工程的保密 1.9 合同生效之日 1.10 合同终止之日 1.11 合同终止义务 第二条 设计委托内容及费用支付方式 2.1 委托项目概况 2.2 甲方提交给乙方的设计条件 2.3 乙方设计职责及工作服务范围 2.4 服务阶段及成果图纸内容提交时间 2.5 设计费及支付方式 第三条 双方责任及违约责任 3.1 甲方责任 3.2 乙方责任 3.3 违约责任 第四条 其它 4.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行的，双方应及时协商解决。 4.2 如发生本合同或本合同有关的争议，双方应通过协商解决，协商解决不成时，提交扬州市仲裁委员会仲裁。 4.3 本合同经双方签字盖章后生效。 4.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议经双方认可后，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 4.5 合同附件 附件1：设计工作时间计划表，由乙方详细列出，并经双方认可； 附件2：项目设计主要设计师； 附件3：工作会晤和现场服务记录。

资料为办公室装修合同样本（Word，共6页） 目录： 第一条：工程概况 第二条 工程期限 第三条 工程施工准备与双方责任 第四条 工程价款及支付 第五条 施工质量与设计变更 第六条 工程竣工验收及结算 第七条 工程安全生产、文明施工 第八条 工程处罚及仲裁 第九条 附则

本资料建筑装饰、装修工程施工合同样本参考，PDF文档，7页。 【相关内容】 建筑装饰、装修工程施工合同样本参考

根据《中华人民共和国法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程情况，经双方洽商达成如下协议

纠纷处理方式： 本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。若协商不成由甲方所在地法院裁决。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城实信用的原则，经甲乙双方共同协商，签订如下协议：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1# 2#楼工程的水电、防雷、

根据本工程项目的内部招标文件及本公司现行管理制度的规定，双方本着自愿和诚信的原则，就工程价款、承诺书以及建设工程施工相关事项协商一致，签订本工程承包协议书。

水电安装工程合同(包工包料型)，设计详实，供设计师参考。

工程款的支付：乙方垫资完成至十层，甲方进度款到位后20天内支付第一次进度款；主体框架封顶，甲方进度款到位后20天内支付第二次进度款；主体结构全部完成后20天内支付第三次进度款

包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

乙方在施工时必须文明施工，在施工过程中乙方必须做到用好梯子，结构牢固，上班必须戴安全帽。若在施工过程中出现安全事故，一切责任概由乙方承担，甲方不负任何连带责任

B区水电安装工程劳务分包合同

建筑施工(3#仓水电安装)工程施工合同

在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家有关法律、法规，并结合本工程的具体情况

工程质量等级：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件。本工程要求质量等级为：合格。

本资料为：工程合同，本文非常具有参考借鉴价值，特此分享，供大家学习，内容详实，可供下载参考。

本资料为某工程水电安装工程劳务分包合同， 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、上海市有关法律、法规，并结合本工程的具体情况，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成以下协议： 第一条 工程概况 1.1 工程名称：“ 二期工程C 块 房水电安装工程”(以 下简称本工程) 1.2 工程地点 1.3 承包范围： 二期工程C 块 房(包括相应地下室部分)的给排水管道安装、电气安装的施工。具体包括：a、线管预埋、线路敷设、电气设备安装、避雷装置安装等全部电气安装工程；b、给排水管道洞口的预留、管道的制作、敷设、安装等。具体施工范围以总包方现场指定为准，分包方须完成以上承包内容直至通过总包方、业主、监理、质检部门验收合格； 1.4 承包方式：清包工、包材料耗用、包机械设备、包工期、包质量、包验收合格、包安全，包文明施工。 第二条 合同工期

室内给排水安装工程：给水管道室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界；施工至每户水龙头为止。排水管道室内外以出户第一个排水检查井为界，不包含卫生洁具安装。

根据本工程项目的内部招标文件及本公司现行管理制度的规定，双方本着自愿和诚信的原则，就工程价款、承诺书以及建设工程施工相关事项协商一致，签订本工程承包协议书

本文档为某水电站工程建设监理年报（推荐），文档内容详细，资料可供参考。

本合同为PDF格式，共32页。建筑工程中可通用的工程劳务分包合同，只不过不是建设部的范本合同。包含协议书、合同条款、附件三部分组成。

建设工程施工合同填写样本

【简介】 本资料为电力工程大修施工合同（空白样本），PDF格式。 电力工程空白样本 工程概况 工期约定 乙方义务