建筑安装工程内部分包合同20071218

B区水电安装工程劳务分包合同

本资料为：工程合同，本文非常具有参考借鉴价值，特此分享，供大家学习，内容详实，可供下载参考。

本资料为某工程水电安装工程劳务分包合同， 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、上海市有关法律、法规，并结合本工程的具体情况，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成以下协议： 第一条 工程概况 1.1 工程名称：“ 二期工程C 块 房水电安装工程”(以 下简称本工程) 1.2 工程地点 1.3 承包范围： 二期工程C 块 房(包括相应地下室部分)的给排水管道安装、电气安装的施工。具体包括：a、线管预埋、线路敷设、电气设备安装、避雷装置安装等全部电气安装工程；b、给排水管道洞口的预留、管道的制作、敷设、安装等。具体施工范围以总包方现场指定为准，分包方须完成以上承包内容直至通过总包方、业主、监理、质检部门验收合格； 1.4 承包方式：清包工、包材料耗用、包机械设备、包工期、包质量、包验收合格、包安全，包文明施工。 第二条 合同工期

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家有关法律、法规，并结合本工程的具体情况

室内给排水安装工程：给水管道室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界；施工至每户水龙头为止。排水管道室内外以出户第一个排水检查井为界，不包含卫生洁具安装。

　１．开工前＿＿＿天，甲方给乙方施工图一式＿＿＿份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）　　 ２．按协议分工，开工前＿＿＿天甲方办好材料供应并交乙方签认。

组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单 7、图纸 8、标准、规范及有关技术文件

本文档为建筑安装工程项目承包合同。内容有承包合同。内容详尽，可供参考。

相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

建筑安装工程承包合同范本，WORD格式，5页，本合同包含内容主要包括：工程项目、工程期限、物资供应、工程款结算、施工与设计变更、竣工验收，结算与保修、违约责任和仲裁、附则、合同份数及有效期，内容具体，可供参考。

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

本资料为[新疆]酒店电气安装工程劳务分包合同，WORD格式，12页，编制于2012年，工程内容：酒店工程，建筑面积约3万平方米，结构形式为框架剪力墙结构，分包范围：本项目施工图纸范围内规定电气系统的安装、调试的全部工作（除去消防用电和通风用电）。本合同主要对该项目工作内容、工期、合同价款、甲乙双方驻工地代表及工作内容、结算与付款、工期延误、工程质量的监督与验收、安全施工与检查、材料及设备采购、争议解决及违约责任、合同的生效与终止等事项进行了详细约定，内容具体全面，可供参考。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家有关法律、法规，

本资料为：建筑安装工程承包合同 协议条款，内容详实，可供参考。

本工程承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施。

本工程井巷验收合格后发生较严重变形或破坏时，经质量监督部门和上级主管部门检查认定由于施工质量原因造成的，由乙方无条件负责返工处理，一切费用由乙方自负；变形、破坏是由于地层压力或其它地质因素造成的，处理工程的费用由甲方承担。

本文档为（煤矿）建筑安装工程承包合同。内容有承包合同。内容详尽，可供参考。

本文档为建筑安装工程承包合同条款。内容有承包合同条款。内容详尽，可供参考。

本工程施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

本工程施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

本工程明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。

本工程修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积（容积）增加、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调合同造价。

本工程设计修改或变更而发生增减费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等）由甲方承担，并调整合同价款，工期也做相应调整。

本资料为：建筑安装工程征用土地合同，内容详实，可供参考啦。

本文档为某建筑安装工程征用土地合同。内容有征用土地合同。内容详尽，可供参考。

建筑安装工程拆迁房屋合同，设计详实，供设计师参考。

本资料为：《建筑安装工程征用土地合同》，可直接使用，内容详实，可供参考。

本资料为建筑安装工程施工合同范本，本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定； 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规 范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关 标准、规范。 【相关内容】 1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范 2、合同文件组成及解释顺序 3、资质验证：乙方资质情况（详细填写） 4、工程概况 6、承包方式：劳务作业施工承包 7、工程期限等等其他内容