建筑劳务常用示范合同文本

建设工程施工劳务分包合同（示范文本）

《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF一2003一0214)

本文档为建设工程施工劳务分包合同示范文本。内容有劳务分包合同。内容详尽，可供参考。

租赁期间，如遇到国家有关政策调整，则按新政策规定调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。

是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

第45讲：施工合同示范文本（一），内容详尽，供参考

第三、四条所发生的费用，甲方凭单据、发票和有关规定文件，按各规定的期限向乙方结算

根据《合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上

乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期____天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人

为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据

本文档为木材买卖订货合同(示范文本)。内容有订货合同。内容详尽，可供参考。

本文档为城市供用热力合同示范文本。内容有热力合同示范文本。内容详尽，可供参考。

第一章 招标公告（未进行资格预审） （项目名称） 标段施工招标公告 1 招标条件 本招标项目 （项目名称）已由 （项目审批、核准或备案机关名称）以 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 ，建设资金来自 （资金来源），项目出资比例为 ，招标人为 。项目已具备招标条件，现对该项目 标段施工进行公开招标。 2 项目概况与招标范围 （说明本次招标项目的建设地点、规模、对外交通、节点工期、计划工期、招标范围、标段划分、主要工程量等）。 使用说明：（1）对水电工程而言，地处边远，对外交通情况介绍非常重要； （2）工程复杂，关键线路可能随工程的进展发生变化，对进度计划中的关键节点工期，必须予以控制，才能保证施工总进度计划如期实施。 3 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备 资质， 业绩并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2 本次招标 （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 。 3.3 各投标人均可就上述标段中的 （具体数量）个标段投标。 使用说明：水电工程招标应着重说明要求投标人提供类似本工程（或标段）建筑物的业绩要求；招标人应根据本招标工程（或标段）的

班组合同，劳务合同，常规使用简单的合同范本，符合一般规定要求。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同

贷款方保证按照合同的规定供应资金，贷款方如因工作差错贻误放款，以致借款方遭受损失时，应按直接经济损失

本资料为：水电工程施工招标和合同文件示范文本（上下册），内容详实，很实用，欢迎下载参考。

本资料为：最新水利水电工程合同文本编制与签约规范管理及违约责任处理实用手册，内容详实，很实用，欢迎下载参考。

建设工程施工合同 (GF—1999—0201)

１０．合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第 种方式解决： （一）提交 仲栽委员会仲栽； （二）依法向人民法院起诉。

本资料为：《城市供用气合同》[示范文本]，可直接食用，内容详实，可供参考。

第48讲：施工合同示范文本（四），内容详尽，供参考

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。 除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余 部分与进度款同期支付。 发包人逾期支付安全文明施工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发 包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按合同中“ 发包人违约的情形”执行。 承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否 则发包人有权责令其限期改正;逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和( 或)延误的 工期由承包人承担。

第47讲：施工合同示范文本（三），内容详尽，供参考

第32讲-施工合同示范文本(二)，内容详尽，供参考

乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____％的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费

本约甲方所提供的土地双方协议同意兴建四层钢筋混凝土造和集合住宅，除依法应设置的公私道路用地外，其余可建土地，乙方应依法合理充分利用

乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时的审核依据，并作为本合同的附件

乙方在政治上享有同固定职工一样的权利，如参加民主管理企业的权利，参加党、团组织和工会的权利等

本合同书议定贷款人民币（大写）＿＿＿＿元，限用于＿＿＿＿项目的勘察设计等前期工作所需费用，不得移作他用

含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块

甲方委托乙方，按本合同书要求进行：＿＿＿＿＿＿工程项目的施工监理，监理范围＿＿＿质量控制、进度控制和投资控制工作

根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守

甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续

工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延

签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件

1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件